Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

kara umowna

wysokość kary umowna, ryczałtowe wynagrodzenie, umowa, dodatkowe wynagrodzenie za roboty, wynagrodzenie miesięczne, łączna wysokość, zarząd drogi, wartość wynagrodzenia wykonawcy, rozliczenie ryczałtowe, naliczanie kary umownej, nota księgowa, usta, zastępca prezydenta, godzina opóźnienia, kwota kary, kosztorys ofertowy, oświetlenie uliczne, stanowiąca kara umowna, zapis, podstawa ceny

kara umowna

odbiór końcowy, dzień opóźnienia, gotowość do odbioru, opóźnienie w zakończeniu, naliczanie kary umownej, dziennik budowy, ostateczna suma, końcowy termin, zakończenie wykonania przedmiotu umowy, wysokość kary umowna, umowa, inwentaryzacja geodezyjna, procent wartości, termin naliczania, termin zakończenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, wynagrodzenie brutto, suma kary umownej, robota budowlana, oświadczenie o gotowości

kara umowna

kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia

kara umowna

umowa, odbiór przedmiotu umowy, prawomocny nakaz, pozwany, odebrana praca, naliczanie kary umownej, zasądzony nakaz zapłaty, wykonawca kary umownej, odbiór kruszywa, uziarnienie, zespół faktów, dzień od dostarczenia, przedmiot rozstrzygnięcia, zwłoka, roszczenie, skuteczne zastrzeżenie, prawomocność materialna wyroku, powaga rzeczy osądzonej, wysokość kary umowna, strona i sąd

kara umowna

kara umowna, nota obciążeniowa, nota, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania, dokonane potrącenie wierzytelności

kara umowna

kara umowna, kwota kary umowna, określoność, zastosowanie miarkowania, sporządzenie operatu, zmniejszenie kary umownej, określenie sumy pieniężnej, znaczenie przy miarkowaniu kary, cały kontrakt, zero, prawo podmiotowe, małe znaczenie, możliwość miarkowania kary umownej, dysproporcja pomiędzy karą, szkoda po stronie powodowej, dzień opóźnienia, stanowiąca kara umowna, rażąco wygórowana kara umowna, logika oceny, należne pozwane wynagrodzenie

kara umowna

kara umowna, zwrot sprzętu, cennik, odszkodowanie, abonent, regulamin, strona powodowa, abonament, opłata abonamentowa, dekoder, kopia, konsument, regulamin umowy o abonament, wyrok zaoczny, antena satelitarna, przedsiębiorca, wykonanie zobowiązania, utrata sprzętu, umowa, brak zwrotu

kara umowna

kara umowna, faktura, odpowiednie oświadczenie, pozwany, umowa, termin zapłaty, naliczenie kary umownej, usługa, powódkę kary, wystawienie oświadczenia, umowa strony, wysokość kary umowna, centrum, usta, odpis, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, rehabilitacja zawodowa i społeczna, apelacja powódki, usługa utrzymania czystości, wystawiana faktura

kara umowna

kara umowna, opłata abonamentowa, świadczenie usług prawnych, umowa, partner, nota, miesięczna opłata abonamentowa, wypowiedzenie, zapłata kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, usługa, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, pozwany, nota obciążeniowa, przedmiotowa nota, rażące wygórowanie kary umownej, dłużnik, termin spełnienia świadczenia, kodeks cywilny

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie

kara umowna

opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, umowa, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wykonanie zobowiązania, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna, odbiór robót, nienależyte wykonanie, kara umowna zarówno

kara umowna

kara umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej

kara umowna

trawnik, wartość umowy, umowa, kosztorys powykonawczy, umowa wiążąca strony, inwestor, usunięcie wady, powództwo główne, zmiarkowanie kary, funkcja kary umownej, ponowne wykonanie, powództwo wzajemne, pierwsza instancja, naliczanie kary umownej, pozew wzajemny, wysokość kary, wada usuwalna, podstawa do naliczania kary, pozwany, aga

kara umowna

kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, dłużnik, wierzyciel, nota księgowa, niedbalstwo, odstąpienie od umowy, szkoda, opóźnienie, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, staranność, wartość umowy, odstąpienie wykonawcy, terminal, zwłoka, samodzielny publiczny zakład opieki, odszkodowanie, konstrukcja kary umownej

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, most przez rzekę, przebudowa mostu, nota księgowa, wada stwierdzona przy odbiorze, kompensacyjna kara, środek obrony, żądanie zmniejszenia kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, załącznik, wierzyciel, sposób usunięcia wady, prokuratoria generalna skarbu państwa, wynagrodzenie netto, dzień zwłoki, umowa, żądanie dłużnika, zwłoka w usunięciu wady, kolektor

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie

kara umowna

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna

kara umowna, dostawa mebli, umowa, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, potrącenie, opóźnienie w realizacji, przedmiot umowy, zamówienie publiczne, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyposażenie nowe, naliczona kara umowna, formularz cenowy

kara umowna

kara umowna, podstawa do miarkowania wysokości, abonent, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, operator, przedmiotowa kara, opłaty specjalne, pozwany, suma kary umownej, nota obciążeniowa, miarkowanie wysokości kary, umowa, prawo telekomunikacyjne, zmniejszenie kary, wydział gospodarczy, należność, nota, umowa o świadczenie usługi, usługa, warunki umowy

kara umowna

kara umowna, internet, doręczanie przesyłek, powiat, nienależyte wykonanie zobowiązania, starostwo powiatowe, dostęp do systemu, świadczenie usług pocztowych, nota obciążeniowa, umowa, kwota wynikająca z noty, miarkowanie kary, nota, wierzyciel, mail, cena brutto, oferta wykonawcy, znaczna część, wartość przedmiotu umowy, zmniejszenie kary umownej